公路建设合同的类型

1、道路工程施工合同范文1 甲方 乙方 甲乙双方本着平等互利，诚实信用的原则，依照中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利义务和责任，经双方协商同意达成以下条款 一工程项目 1工程名称五印乡政府机关附属及基础设施建设工程 2工程地点五印乡政府机关 3。

2、乙方自行采购工程所需材料，所有材料需符合设计要求及国家标准五质量验收 工程质量验收依据施工图纸及国家规范未达验收标准，乙方需返工直至合格，并承担相应损失六合同价款 合同总价款元，一次包死，不再调整遇变更需经建设单位监理单位签证后调整七付款办法 开工后预付总价款的30%。

3、依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法以及其他有关法律行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用原则，就本建设工程施工事项，经双方协商一致，订立本合同 一工程概况 工程名称道路硬化 工程地点___市___乡___村 二工程承包范围及内容 按照发包方提供的施工图纸和实质性 承诺的所有内容。

4、1乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金___元，赔偿因其违约给甲方造成的损失 2除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同 3因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或。

5、一工程项目 1工程名称村内道路硬化工程建设项目 2工程地点 3承包范围一千三百九十三米长的水泥硬化路面 4承包方式包工包料，包质量，包工期，包安全，包文明施工及验收通过 5合同价款合同总价为25万元，单位造价每平方米62元竣工后实际测量为准 二技术要求 1路面为15公分厚C25。

6、道路施工合同纠纷管辖的法院一般是先由双方协商确定，协商不成的由道路所在地人民法院管辖需要注意的是，在施工合同的纠纷诉讼中，人民法院在就当事人的诉讼请求确定案由时，应当根据诉讼请求所基于的法律基础确定诉争法律关系，并选择相应的民事案由 一道路施工合同纠纷管辖的法院如何确定一般情况下。

7、道路施工合作合同1 甲方 乙方 根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件，招标编号为xxx承德县水利基础设施建设项目的招标文件，遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定，就该项目进行公开招投标后，确定xxx乙方为成交单位，为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量高标准如期完成，使资金发挥。

8、工程建设合同协议一 依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，经双方协协商同意就本建设工程建设施工事项达成一致，订立本合同以资共同遵守 一工程概况 施工工种瓦工施工 承包工程内容计价款 过道地面施工 1，过道按样板间施工35元平方。

9、乡村道路施工合同协议书1 发包方 法定代表人 承包方 法定代表人 风险提示发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证施工所需临时用水临时用电中断道路交通临时占用土地等许可和批准且。

10、发包人 简称甲方承包人 简称乙方 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下 一工程概况1工程名称2工程地点3工程内容 二合同工期 1。